Поставщик обязуется поставить товар в количестве ассортименте

Предмет Договора 1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить принадлежащий Поставщику на праве собственности товар далее - Товар , в ассортименте, количестве, и по ценам, в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему. Количество, ассортимент, наименование и стоимость Товара, сроки поставки указываются в спецификациях приложениях к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемыми частями. Право собственности, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем на складе Поставщика и подписания Сторонами или их представителями накладных на Товар, либо при передачи Товара в транспортную компанию далее — ТК.

Указание на товарный знак в договоре поставки

Если Вам помог наш блог, то не поленитесь и киньте денег какому-нибудь детскому благотворительному фонду. Поиск образцов воскресенье, 7 июля г. Предмет договора 1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, на основании заявок далее - Заявка последнего, товар далее - Товар , а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться копией паспорта завода — изготовителя. Товар должен быть упакован в соответствующую тару, обеспечивающую его сохранность при нормальных условиях транспортировки и хранения.

Упаковка Товара повторному использованию не подлежит. Покупатель должен обеспечить надлежащие условия перевозки, в том числе соответствующий температурный режим.

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. Цена и порядок расчетов.

Сроки и порядок поставки 2. Цена за единицу и общая стоимость партии Товара указывается в счете на оплату. Поставщик выставляет счет на оплату не позднее 5 пяти рабочих дней со дня получения письменной заявки Покупателя на приобретение Товара. Заявка Покупателя на поставку Товара должна содержать: - наименование Товара; - количество Товара в единицах измерения согласно прайс-листа ; - ориентировочную дату поставки Товара.

Для выставления счета на оплату, Поставщик рассматривает заявку Покупателя на возможность поставки указанного в ней Товара и при необходимости вносит изменения. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора, если иные реквизиты не указаны в выставленном Поставщиком счете на оплату. В течение указанного срока с даты выставления счета на оплату, стоимость Товара не изменяется. В случае непоступления оплаты в указанный срок Поставщик вправе изменить цену на Товар.

Оплата Товара по счету, выставленному Поставщиком, является выражением согласия Покупателя с наименованием, ассортиментом, количеством и ценой Товара. Поставщик осуществляет поставку Товара исходя из наличия имеющегося на складе в течение 10 десяти рабочих дней с даты оплаты счета. В случае отсутствия Товара на складе Поставщика, Поставщик извещает Покупателя о сроках изготовления и поставки Товара.

Каждую отдельную партию Товара Поставщик имеет право поставлять единовременно или по частям. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика. Поставщик может осуществить поставку через транспортную компанию. Вышеозначенное согласование сторон происходит в форме указания Покупателем в письменной заявке на поставку Товара транспортной компании, через которую будет осуществляться поставка Товара.

Оплата за доставку через транспортную компанию производится Покупателем. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и моментом перехода прав собственности, считается дата сдачи продукции транспортной компании, а при самовывозе — момент приемки Товара Покупателем или Грузоперевозчиком на складе Поставщика.

Весь товар, поступивший в течении срока действия Договора от Поставщика к Покупателю, считается поставленным на условиях Договора, если в накладной отсутствует ссылка на другой договор или Стороны своим соглашением не предусмотрели иного.

Покупатель признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Порядок приемки Товара по количеству и качеству 3. Передача поставляемой партии Товара оформляется товарно-транспортной накладной на Товар или товарной накладной, которая подписывается надлежащими представителями сторон по Договору. Покупатель обязуется предоставить Поставщику копию товарно-транспортной накладной на Товар по средствам факсимильной связи или электронной почты в течение 1 одного часа с момента передачи Товара.

При приемке Товара Покупателем на условиях самовывоза выборки Товара со склада Поставщика Покупатель производит приемку Товара по ассортименту, количеству и качеству по внешним признакам в момент его получения от Поставщика.

Проверка правильности оформления сопроводительной документации на Товар и полноты ее предоставления также осуществляется Покупателем при приемке Товара от Поставщика. При возникновении расхождений по качеству и количеству поставленного Товара, вызов представителя Поставщика обязателен и осуществляется по средствам факсимильного сообщения, телефону либо электронной почты в течение суток с момента прибытия Товара на склад Покупателя Грузополучателя при поставке автомобильным транспортом.

В случае признания Поставщиком претензии, последний возмещает недостачу при последующих поставках Товара или производит возврат денежных средств на сумму недостающего количества Товара в согласованные сторонами сроки при условии предъявления Покупателем Поставщику соответствующей претензии, надлежаще оформленного акта о недостаче Товара и признания Поставщиком претензии, предъявленной Покупателем, обоснованной.

Претензии должны предоставляться в письменной форме и содержать в себе сведения об обнаруженных дефектах и несоответствиях, конкретные требования Покупателя к Поставщику. Претензии Покупателя по количеству и качеству поставленной продукции не подлежат удовлетворению, в случае, если к претензиям не приложен полный пакет документов в соответствии с пунктами 3. Обязанности сторон 4. Поставщик обязан: 4. Поставить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Передать Покупателю Товар надлежащего качества в обусловленном Договором и Заявками Покупателя количестве и ассортименте и сроки. Выполнять условия Договора и приложений к нему.

Покупатель обязан: 4. Своевременно оплатить стоимость поставленного Товара. Осуществлять в соответствии с условиями Договора приемку Товара по количеству, ассортименту и качеству. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов накладных, актов, и др. В случае выявления расхождений по количеству или качеству Товара направить претензии в предусмотренные условиями сроки, с приложением всех необходимых документов.

В разумные сроки и в сроки установленные Договором, предоставлять Поставщику копии надлежащим образом оформленных заявок, отгрузочных разнарядок и доверенностей на получателей Товара с последующим направлением оригиналов указанных документов. Возвратить Поставщику оформленные со своей стороны надлежащим образом товарные и товарно-транспортные накладные в течение 10 десяти дней с даты их поступления от Поставщика.

Ответственность сторон 5. В случае нарушения Покупателем срока предварительной оплаты Товара Поставщик вправе по своему выбору приостановить исполнение обязательства по поставке Товара, отказаться от исполнения этого обязательства либо изменить первоначально согласованную цену Товара. В случае непредставления указанных в пункте 4. Договора документов Поставщик вправе приостановить отгрузку следующий партии Товара до получения указанных документов, без возложения на Поставщика какой либо ответственности за несвоевременную поставку Товара.

В случае нарушения Поставщиком положений п. Обстоятельства непреодолимой силы 6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Стороны устанавливают, что исключительно сертификат свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации является документом свидетельствующим наступление обстоятельств непреодолимой силы для обеих Сторон либо для каждой Стороны в частности.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора. Основания одностороннего отказа от исполнения Договора 7. Срок действия Договора: с даты заключения Договора - по 31 декабря года. Пролонгация Договора запрещена. Отношения Сторон на период после окончания срока действия Договора возможны лишь при условии заключения нового Договора. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Если к моменту изменения или расторжения Договора только одна из Сторон исполнила свои обязательства, то другая Сторона должна вернуть все полученное по Договору по требованию Стороны, исполнившей Договор.

Договор считается измененным или расторгнутым по соглашению Сторон с даты указанной в соответствующем соглашении. В этом случае обязательства Сторон считаются соответственно измененными или прекращенными с указанной даты. При изменении или расторжении Договора в судебном порядке обязательства Сторон считаются измененными или прекращенными с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Односторонний отказ от исполнения Договора полностью или частично или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон: 7. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: 7. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.

Неоднократного нарушения сроков поставки Товара. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях: 7. Неоднократного нарушения сроков оплаты Товара. Неоднократной невыборки Товара. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях: 7. Когда Покупатель не принимает Товар или отказывается его принять.

Когда Покупатель отказывается принять и оплатить Товар. Когда Покупатель не осуществляет выборку Товара в установленный срок. Когда Покупатель неоднократно нарушает срок оплаты или выборки Товара. Покупатель вправе отказаться от Договора в случаях: 7. Когда Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.

Когда Поставщик существенно нарушил требования к качеству Товара. Когда Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они оформлены в виде единого документа, заключенного в письменной форме.

Разрешение споров 8. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий, вытекающих из Договора и в связи с ним. Стороны устанавливают, что претензии, отправленные по любому из отраженных в Договоре адресов в том числе факс, e-mail являются надлежащими. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней с момента получения.

Стороны Договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из Договора, в том числе, споры о признании Договора недействительным ничтожным , незаключенным передаются на рассмотрение в Третейский суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Особые условия и заключительные положения 9. Уступка прав по Договору запрещена. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. При исполнении Договора допускается передача информации с помощью факсимильной, телеграфной и электронной связи.

Документы, в том числе Договор и приложения к нему, переданные таким образом имеют юридическую силу оригиналов, при этом каждая из Сторон обязуется направить оригиналы документов в адрес соответствующей Стороны в течение 10 десяти дней со дня их подписания. Все сообщения направленные Сторонами в рамках Договора и в связи с ним, исходящие с любых адресов Сторон, указанных в Договоре на любые адреса Сторон указанные в Договоре признаются Сторонами надлежащими.

В случае изменения наименования, юридического, почтового адреса или банковских реквизитов Сторон по Договору Сторона, данные которой изменились, незамедлительно, но не позднее 5 пяти дней, обязана направить в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом и заверенной печатью.

Если Вам помог наш блог, то не поленитесь и киньте денег какому-нибудь детскому благотворительному фонду.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Договор поставки Товара: что это, условия, образец Договор поставки Товара: что это, условия, образец 18 мая договор Что такое договор поставки товара, в какой форме он заключается и каковы его условия? В какой момент следует осуществить поставку и как определить условия о сроках, качестве и количестве товаров, их приёмке, правильно прописать предмет договора и обезопасить себя от недобросовестного контрагента, исключив ряд предпринимательских рисков? Об этих и других условиях договора поставки, образец — в статье Фирммейкер. Что такое договор поставки товара Сухим юридическим языком, Договор поставки товара - это хозяйственный договор, разновидность договора купли-продажи. Сегодня Договор поставки наиболее часто применяемый.

Договор поставки Товара: что это, условия, образец

Ассортимент и цена поставляемого в соответствии с настоящим Договором Товара установлены прайс- листом Поставщика. Подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что ознакомлен с прайс- листом Поставщика, действующим на дату заключения настоящего Договора, копия этого Прайс- листа ему передана. Настоящий Договор является рамочным, условия которого ассортимент, количество и стоимость каждой партии Товара конкретизируются в универсальном передаточном документе далее — УПД. Поставщик гарантирует, что поставленный товар будет соответствовать установленным настоящим Договором требованиям в течение срока годности.

Договор оферты

Спецификация составляется Поставщиком на основании заявки Покупателя. Поставщик составляет и представляет Покупателю на согласование Спецификацию не позднее 3 трех рабочих дней с момента получения заявки. Заявка может быть передана Поставщику телефонограммой, по электронной почте или по факсу. Условия настоящего Договора распространяются на все Спецификации, подписанные Сторонами в период его действия. Согласованные и подписанные Сторонами Спецификации составляют неотъемлемую часть настоящего договора и являются приложением к нему. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями не позднее 30 тридцати дней до даты предполагаемой поставки. Дополнительное соглашение к Спецификации считается принятым в редакции Покупателя, если Поставщик в течение 5 пяти календарных дней с момента его получения не предоставит Покупателю Протокол разногласий к Дополнительному соглашению. Все разногласия между Покупателем и Поставщиком оформляются Протоколом урегулирования разногласий к Дополнительному соглашению, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки. В случае принятия Поставщиком Дополнительного соглашения к Спецификации в редакции Покупателя, Поставщик в течение 10 десяти календарных дней с момента его получения обязан подписать его, скрепить подпись печатью и направить Покупателю.

Полезное видео:

Договор поставки (примерная форма)

Образец договора поставки - по ссылке Образец договора поставки комплекта товаров - по ссылке Образец дополнительного соглашения - по ссылке Образец акта приема-передачи - по ссылке Образец соглашения о расторжении договора - по ссылке Что такое договор поставки По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием — ст. Договор поставки является отдельным видом договора купли-продажи. По общему правилу к нему применяются положения ГК , регулирующие куплю-продажу товаров, если иное не предусмотрено ГК и иными актами законодательства о договорах поставки — п. По своей правовой природе поставка существенно отличается от перевозки. Первой оформляются отношения по приобретению товара для дальнейшего его использования в коммерческих целях; в свою очередь, перевозка используется для оформления отношений по перемещению грузов, пассажиров, багажа из пункта отправления в пункт назначения. Шамкина На практике нередко возникают ситуации, когда стороны заключают смешанный договор, содержащий в себе элементы нескольких видов договоров, например, поставки и подряда. Такая ситуация может возникнуть, если стороны заключили договор, по которому поставщик обязуется поставить товар договор поставки и установить его, то есть привести в пригодное для использования состояние договор подряда. К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора п. То есть смешанный договор, содержащий в себе элементы поставки и подряда, должен включать существенные условия обоих договоров.

Договор оферты

Предмет договора 1. Условия поставки 2. Поставка товара осуществляется партиями на основании письменной заявки Покупателя. Заявка после ее принятия Поставщиком становится неотъемлемой частью настоящего договора.

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующую ассортимент каждой партии Товара согласовывается Сторонами в Заявке. 2. быть сделана отметка о фактически принятом количестве Товара.

Поставщикам

На Товар, не носящий серийный характер, и изготавливаемый заводом-изготовителем под индивидуальный заказ, действие настоящего договора не распространяется. Поставка такого Товара осуществляется только при составлении и подписании Сторонами отдельного договора. Указанная документация должна быть на русском языке. Поставка сертификатов осуществляется при первой поставке Товара.

Как заключить договор поставки и не упустить важное

Основные требования к поставщикам продукции Соотношение цены и качества товара, внешний вид товара. Гарантии стабильного качества товара. Гарантии бесперебойных поставок своими силами. Предложение справедливой рыночной цены, единой для всех участников рынка. Предложение товара, соответствующего ассортименту, реализуемого в магазинах StopExpress. Предложение широкого ассортимента, который позволит сформировать минимальную сумму заказа. Готовность к проведению совместных промо мероприятий для продвижения продукции. Наличие постоянного товарного запаса на складе поставщика для бесперебойной поставки товара в магазины StopExpress.

Договор поставки: что считать существенными условиями

Договор поставки: что считать существенными условиями Договор поставки: что считать существенными условиями Автор: Анна Савельева Чем детальнее прописаны положения договора, тем проще впоследствии решать спорные вопросы, избегая судебных и иных издержек. В соответствии со ст. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Несоблюдение этого требования нередко приводит к судебным спорам, в результате которых договор может быть признан недействительным. В параграфе 3 главы 30 ГК РФ нет норм, прямо указывающих на существенные условия договора поставки, но в соответствии с п. Из смысла данной статьи следует вывод о том, что условие о предмете в договоре поставки будет согласовано, когда договор позволяет определить наименование и количество товара. В постановлении от 24 апреля г. Решением суда, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда, исковые требования удовлетворены. ООО "Д", не согласившись с принятыми по делу судебными актами, обратилось в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой.

Инструкция по подготовке договора поставки в Конструкторе договоров и бланков Договор поставки — это один из видов договора купли-продажи , поэтому к нему применяются общие нормы договора купли-продажи, предусмотренные статьями - ГК РФ. В дополнение к этим положениям надо также учитывать специальные нормы договора поставки в статьях — ГК РФ. Согласно ст. Многие судьи рассматривают договор купли-продажи и договор поставки как два разных вида, поэтому если вы приобретаете товары для предпринимательской деятельности, то заключать надо именно договор поставки. Такой договор защищает интересы покупателя лучше, чем обычный договор купли-продажи, потому что позволяет: заменить некачественный или некомплектный товар или отказаться от его приема; требовать от поставщика возмещения расходов на приобретение товара у третьих лиц, если поставщик нарушил сроки поставки; как правило, имеет долгосрочный характер, в отличие от разового договора купли-продажи. Имеет значение и то, что при реализации по договору поставки торговля считается оптовой, а не розничной, как при разовой купле-продаже, поэтому поставщик не может применять такие режимы как ЕНВД или ПСН.

Наверх